合同是一种双方共同遵守的协议，用于确保交易的公平和诚信。合同应当充分考虑未来的情况，尽量做到全面覆盖。合同的风险评估和合规性检查是保证合同有效性的重要环节。
施工委托合同篇一
联系电话：____。
被委托方(乙方)企业名称：____装饰有限公司。
公司地址：____。
联系电话：____。
经甲、乙双方共同协商一致，特签订本合同，须双方共同遵守：____。
一、工程概况。
1、工程详细地址：____。
2、居室规格：____室厅厨卫。
3、委托方式：____按预算项目包工包料。
4、工期：____开、竣工日期日(工作日)，即：____年月日开工，年月日竣工(法定节假日顺延)。
5、工程概算价(不含税)：____拾万千佰拾元(附工程预算书)。6，工程结算：____采用预决算制进行结算、按实际工程发生量结算。
二、质量要求及验收标准。
1、使用材料名称、品种、规格，详见工程预算书。
2、以甲乙双方签字认可后的施工图、预算项目及变更增项单作验收标准。
3、由于甲方住房本身缺陷造成的工程质量问题，甲方自行负责。
4、质量保修期自工程验收之日起为两年，保修费用由责任方负责，客户凭公司开据的保修单进行保修。
四、违约责任。
1、乙方如不能如约保证质量，返工费用自负。
2、因乙方原因不能按期完工，每拖延一日由乙方支付损失费0.1%元。
3、因甲方原因(中途更改设计，增加项目不能完工或造成窝工、停工造成损失的甲方承担)或因冰冻、停水、停电、物管干涉其它原因造成误工则工期顺延。
4、甲方要求变更工程量或设计的工期顺延。
5、因甲方未能按时给付进度款及未能按时验收付款原因导致乙方不能按期交工的每拖延一日由甲方支付乙方损失费0.1%元。
6、合同书生效后，履行期届满前，擅自解除合同之一方，应按合同价款的5%支付违约金，已给对方造成损失超过违约金的，还应进行赔偿，补足违约金不足部分。
7、合同工期内乙方严格按照施工规范操作，施工过程中造成安全事故由乙方自行承担。
8、由于一方要求解除合同，造成对方经济损失的，按实际造成损失赔偿。
9、甲方减项金额超过合同总价的.10%的，应收取管理费及设计费。
五、其它条款。
1、设计方案经甲方签字定稿，即应照图施工。若一方因故进行修改或减项，应征得对方同意并出具书面意见，由此已产生费用及损失的(比如材料己购进，基础工作已做等)，由修改方在修改进行前承担费用。
2、在工期范围内，甲方要求增项，其费用应在增项施工前支付方可施工。如增项内容多，可适当考虑延长工期。
3、经客户选定的材料购进工地后，若客户要求调换，所产生的调换费(如运输、人工搬运及消耗材料部分等)应由客户开支。
4、材料采购或订制过程中，若遇泰安当时无货，属双方无责任因素，应本着诚意协商解决并工期顺延。
5、甲方有权选购主材料(地板、地砖、墙砖)。若购进价格出预算时，超出部分由甲方在购买时补足，如甲方指定材料本身出现质量问题，不由乙方负责，但乙方有义务协助甲方与商家协助解决。
6、竣工日期为预算项目必须完工日期，若甲方对某些部分处理不够满意，经协商需进行修改，乙方须在双方协商的时间内修改并视为工期顺延。
7、施工期内施工用水用电由甲方负责提供并承担费用。
六、争议处理。
合同履行中发生争议，双方应本着诚意通过协商妥善解决，协商不成时，通过泰安市仲裁委员会仲裁解决。
七、合同变更。
1、双方已达成协议，如有一方要求变更或增减内容，需征得另一方同意并签定变更手续。
2、合同书自签订之日起生效。
八、合同文本。
本合同一式两份，甲、乙双方各持一份，副本视需要送有关部门。
九、其他。
1、本合同签定价如为折扣价，预算书中所规定项目的材料及单价，甲方进行减项必须经乙方同意。
2、如甲方在接到乙方单项验收通知(如电话、书面等形式)三日内须到场验收，否则应视作验收合格、并作工期顺延。
3、甲方如需减项的应按打折价进行减项决算。甲方如需增项按实际增项发生量决算。
甲方：____(签字/章)乙方：____(签字/章)。
年月日年月日。
施工委托合同篇二
08日竣工，在该工程质量保修期内，室外水泥场地出现不同程度翻砂、起灰和为了确保质量甲方委托巢湖市负责施工，经甲乙双方协商达成如下协议：
巢湖市苏湾交警中队室外场地沥青砼地坪，厚度50mm，包工包料包质量。
二、甲方责任、权利和义务。
1、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。
2、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。
三、乙方责任、权利与义务。
1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行合同的有关条款，按合同的规定全面完成各项工作，并承担合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调业主与监理部门关系。
2、负责工程施工质量、施工安全、文明施工等全部工作，并承担由此发生的全部费用。
3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工，按合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当，出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时，则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。若发生安全事故，由乙方承担责任并负责理赔。
4、乙方有义务按甲方要求，配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。
5、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。
6、乙方保证不拖欠民工工资，否则，甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。
四、有关费用事项。
1、乙方必须在拾个工作日内完成工作;。
2、甲方按60元/m2支付工程款，总工程款按照实际完成面积计算;。
3、施工完工后一个月内，甲方付清全部工程款;。
4、工程款一次性结清，乙方不提供税票。
五、特别约定。
为维护本公司的良好信誉，若因乙方管理不当，导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题，由此造成的`经济责任由乙方承担。
六、本协议如有未尽事宜，双方另行商订补充协议。
七、本协议一式两份，甲方双方各执一份。
甲方代表：_________________：_________________。
双方签订协议日期：_________________
施工委托合同篇三
委托方(甲方)：
受托方(乙方)：
一、委托(受托)任务及内容：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本协议。
二、委托方式：
按施工要求进行包工包料。
三、甲方责任：
1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。
2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。
3、为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。
4、甲方派出的工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。
四、乙方责任：
1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。
2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。
3、乙方必须按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。
4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的.安装任务，不得拖延。
5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。
6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。
五、其他事项：
1、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。
2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。
3、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。
4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。
六、工期与验收：
1、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。
2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。
3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。
4、乙方负责壹年期内免费保修。
5、竣工时间年月日完成。
七、合同价款及付款和结账方法：
1、合计金额(大写)：(小写)：
2、付款和结账方法：乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后，乙方负责向甲方提供结算发票，甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%，质保期满后支付剩余10%。
八、合同的生效和分数：
1、本合同自双方签订之日起生效;。
2、工程竣工验收移交，工程保修期满，合同签订价款结清后本合同自动失效;。
3、本合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执一份。具有同等法律效力。
九、附加条款：
协议条款中未尽事宜，双方协商解决。因执行协议同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
施工委托合同篇四
甲方(委托方)：____(以下简称甲方)。
乙方(受托方)：____(以下简称乙方)。
一、总则。
1.1甲方自愿将配电工程的施工工作委托给乙方并依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》等相关法律，就本项有关事项，甲、乙双方本着平等互惠的原则，通过友好协商达成一致为明确双方的`责任、权利和义务，特签署本合同。
二、甲方责任。
2.1按时提供施工图纸，及时组织审查设计变更。
2.2按照第三页协议书约定的付款方式足额支付各笔款项。附件一：____项目清单(工程施工预算书)。
2.3组织对项目进度、质量等的抽查工作。
三、乙方责任。
3.1乙方应严格按照实际方案和国家有关施工标准进行施工。
3.2未按设计方案进行施工，由甲方或供电部门提供整改意见，乙方应立即按设计方案进行整改，直至合格。
3.3交工应具备：____。
(1)全部工作量已按设计要求完成。
(2)全部性能指标测试已经完成，符合相关验收规范及要求。
(3)因不可抗拒力除外。
4.1委托书共分为三份：____。
(2)设备采购委托书。
(3)工程施工委托协议书各一份。双方各执一份。
4.2自签订之日起生效，工程完工后该委托书自行终止。
4.3未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_____________乙方(公章)：_____________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工委托合同篇五
委托单位（甲方）：
施工单位（乙方）：
甲方为完成高速公路工程物探工程，委托乙方施工该工程的电法施工任务。本着平等互利的原则，为明确双方责任，经双方协商签订本合同。
一、项目名称：阳泉西环高速公路隧道物探工程。
二、施工期限：本工程自20__年12月10日至_20_年12_月24日。
三、工作内容：
乙方采用瞬变电磁法施工，按照甲方施工要求，测线长4400米，共三条测线，约20_个测点。
四、质量与验收。
要求乙方物理点合格率达到95%。
五、费用及结算。
施工费用约12万元，工程结束验收合格后，在报告提交7天内，甲方按实际工作面积一次结算。
六、甲方责任。
1、按照合同约定及时拨付资金。
2、派驻工地机构和代表，履行甲方职责，协调各方工作。
3、审批由于人力不可抗拒的自然灾害造成的损失。
4、按约定办理验工计价手续、拨付和结算工程价款。
5、按规定办理项目预算（概算）执行情况审计和竣工后竣工决算的审计手续。
6、按有关规定参加竣工验收交接工作。
七、乙方责任。
1、接受甲方委托的监理单位的监理。
2、严格按照有关要求进行施工，确保工程质量，按合同约定时间完工和交付使用。
3、坚持文明施工，做好施工现场环境保护、劳动保护和安全生产。
4、乙方应保护好施工范围内既有设备、设施；地下管线等设备。
5、及时提报验工计价资料、办理工程价款结算和竣工结算。
八、违约责任。
违约方按5%支付违约金。
九、争议解决。
本合同未尽事宜，双方协商解决。解决不成，可采取仲裁或按司法程序解决。
（一）双方同意由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
（二）双方约定向合同签定地的人民法院起诉。
十、本合同一式__陆__份，甲乙双方各执___叁_____份。
施工委托合同篇六
甲方：
乙方：
（二）乙方通知交屋并给迁入证明前，甲方绝不进行本约房屋自行装潢施。
（三）本契约书于付清所定价款办妥交屋手续、土地移转登记完毕甲方领所有权同时，本契约书及本约有连带关系的契约、附件，甲方得一并由乙方收回作废。
第二十一条本契约的约束与效力：
（一）甲方未付清房地价款及未取得乙方同意前不得将本契约房地的权利义务自行转让他人，但经双方同意后，本契约所约定事项对甲乙双方权利与义务的受让人合法继承人具有同等约束力。
（二）本契约附件视为本契约的一部分，与本契约具有同等效力，附件未定的`，依据本契约的规定。
第二十二条未尽事宜：
本契约如有未尽事宜，必要时由甲乙双方洽定。
第二十三条契约分存：
上述契约事项经双方同意，恐口头无凭。特立本契书一式二份，甲乙双方各执一份为凭，并自签订日起升效，印花税由甲乙双方自贴销。
第二十四条有关本契约的权义，双方同意以法院为管辖法院。
甲方（盖章）：
乙方（盖章）：
代表人（签字）：
代表人（签字）：
住址：
住址：
身份证号码：
身份证号码：
电话：
电话：
签订地点：
签订地点：
施工委托合同篇七
甲方(委托方)：(以下简称甲方)。
乙方(受托方)：(以下简称乙方)。
一、总则。
1.1甲方自愿将配电工程的施工工作委托给乙方并依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包条例》等相关法律，就本项有关事项，甲、乙双方本着平等互惠的原则，通过友好协商达成一致为明确双方的责任、权利和义务，特签署本合同。
二、甲方责任。
2.1按时提供施工图纸，及时组织审查设计变更。
2.2按照第三页协议书约定的付款方式足额支付各笔款项。附件一：项目清单(工程施工预算书)。
2.3组织对项目进度、质量等的抽查工作。
三、乙方责任。
3.1乙方应严格按照实际方案和国家有关施工标准进行施工。
3.2未按设计方案进行施工，由甲方或供电部门提供整改意见，乙方应立即按设计方案进行整改，直至合格。
3.3交工应具备：
(1)全部工作量已按设计要求完成。
(2)全部性能指标测试已经完成，符合相关验收规范及要求。
(3)因不可抗拒力除外。
4.1委托书共分为三份：
(2)设备采购委托书。
(3)工程施工委托协议书各一份。双方各执一份。
4.2自签订之日起生效，工程完工后该委托书自行终止。
4.3未尽事宜，双方协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
_________年____月____日_________年____月____日。
施工委托合同篇八
发包人：
设计人：
发包人委托设计人承担经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件。
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
第五条本合同设计收费估算为万元人民币。设计费支付进度详见下表。
说明：
1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最后一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任。
6.1发包人责任：
6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按本合同第四条规定交付设计文件时间顺延;超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定提交设计文件的时间。
6.1.2发包人变更委托设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议(或另订合同)、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。
在未签订合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。
6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计文件时，如果设计人能够做到，发包人应根据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。
6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，提供必要的工作生活及交通等方便条件。
6.l.5发包人应保护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：
6.2.1设计人应按国家规定技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。
6.2.2设计人采用的主要技术标准是：
6.2.3设计合理使用年限为。
6.2.4设计人按本合同第二条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。
6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目开始施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。在一年内项目尚未开始施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取咨询服务费，收费额由双方商定。
6.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。
第七条违约责任：
7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未开始设计。
7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。
7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的%。
7.4由于设计人自身原因，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。
8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术咨询服务合同。
8.6由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由仲裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，当事人又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。
8.8本合同一式份，发包人份，设计人份。
8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付定金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在地省级建设行政主管部门规定的审查部门备案;双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请签证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。
8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。
8.12其它约定事项：
发包人名称：设计人名称：
(盖章)(盖章)：法定代表人：(签字)法定代表人：(签字)委托代理人：(签字)委托代理人：(签字)住所：住所：邮政编码：邮政编码：电话：传真：开户银行：银行帐号：建设行政主管部门备案：
(盖章)备案号：备案日期：年月日
施工委托合同篇九
受托方(乙方)：
根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一致，订立本协议。
按施工要求进行包工包料。
1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。
2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工方便等有关事项。
3、为了保证工程质量及施工顺利进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。
4、甲方派出的工地代表，应对甲方承担责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。
1、负责本工程材料的加工运输、安装等工作。
2、施工中必须跨越的高低压线路及危害工安全的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。
3、乙方必须按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。
4、乙方必须按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。
5、若是乙方原因造成误工及经济损失时其责任由乙方承担。
6、整个施工过程中的安全由乙方自己负责，甲方概不负责。
1、在施工途中如遇设计需要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。
2、由于甲方原因造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。
3、因人力不可抗拒的自然灾害，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。
4、如遇人力不可抗拒的自然灾害所造成的经济损失按国家有关规定办理。
1、乙方自签订本合同之日起，尽快安排施工与作业申报，开始施工，工程全部完成后交付使用。
2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。
3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。
4、乙方负责壹年期内免费保修。
5、竣工时间___年___月___日完成。
1、合计金额(大写)：(小写)：
2、付款和结账方法：乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后，乙方负责向甲方提供结算发票，甲方按合同总价款一次性支付工程总额的90%，质保期满后支付剩余10%。
1、本合同自双方签订之日起生效;。
2、工程竣工验收移交，工程保修期满，合同签订价款结清后本合同自动失效;。
3、本合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执一份。具有同等法律效力。
协议条款中未尽事宜，双方协商解决。因执行协议同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。
甲方(公章)：_________。
乙方(公章)：_________。
施工委托合同篇十
发包方(甲方)：____工程委托施工合同(单包)。
承包方(乙方)：____身份证号码：____。
一、工程概况：____。
1.工程名称：____。
2.工程地址：____。
3.承包范围：____。
居室面积：____居室间数：____。
4.工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)。
二、承包方式：____。
1.工期：____天，自年月日开工，于年月日竣工。
2.工程承包价款：____。
a.工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。
b.工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。
3.承包信誉保证及质保条款：____。
a.根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。
b.乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。
c.工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价______%缴纳工程质保金(即;________元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。
4.工程质量及管理约定：____。
a.乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。
b.工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方______%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。
5.工程款支付方式：____。
a.合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。
b.乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的______%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后______天内。
6.双方其它约定：____。
三、工程质量要求：____。
按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。
四、甲方的`责任及义务。
1.提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。
2.开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。
3.派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。
4.严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。
五、乙方的责任及义务。
1.严格遵守公司制定的各项规章制度。
2.在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。
3.严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。
4.必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。
5.必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。
6.甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。
7.乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。
六、争议或纠纷处理。
1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。
2.当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。
七、附则。
1.本合同甲、乙双方各执一份。
2.本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。
甲方：____乙方：____。
代表人：____家庭住址：____。
单位地址：____邮政编码：____。
电话：____电话：____。
年月日年月日。
施工委托合同篇十一
为提高泵站品位，创造良好的工作环境，经甲、乙双方协商一致，甲方将________委托给乙方施工，为确保如期保质完成本工程，双方本着互相支持、紧密配合的原则，结合本工程具体情况，明确双方职责，特签订本合同，条款如下：
________________________________。
土层基础、绿化及其他部分工程(详见图纸)。
以上项目经双方会审图纸之要求及附后预算总表所列项目、规格、备注、数量、要求施工。
1.开工日期：本项目工程从________年________月________日起至________年________月________日止，共________个日历天。
2.施工期内，若因停水、停电、大雨、暴雨天等因情况或甲方书面确认工期可顺延。
3.因甲方原因不能及时移交施工场地则工期顺延。
经协商本合同总承包价款为人民币：________________整。若施工过程中甲方有变更需要增加工程，则按实结算。
乙方对工程包工、包料;包质量、包验收合格、包安全、包工期、包文明施工。
1.乙方负责提供所承建工程材料，必须经双方确认方可进料施工。
2.施工期间甲方负责乙方施工发生的水电费用。
1.本合同自甲、乙双方签订后3天内由甲方向乙方支付订金为合同价款的30%，即人民币________整。乙方收款后第二天安排人员进场施工。
2.待完成总工程80%后，甲方于3天内向乙方支付工程合同价款的30%，即人民币________整。
3.工程竣工后，甲方于一周内向乙方支付工程合同价款的20%，即人民币________整。
4.竣工验收合格后一个月内，向乙方支付工程合同价款的10%，即人民币________整。
1.乙方必须严格按甲方所审定之设计施工图纸的内容、要求及有关园林绿化施工规范进行施工，完工后达到________级。
2.在施工过程中，乙方必须服从甲方监督管理，若发现乙方有不符合施工图纸要求及违反操作规范进行施工的事项，甲方有权提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切经济损失均由乙方负责承担。
3.乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物，做好文明施工。
乙方于竣工后五天内向甲方提交竣工资料及验收报告，甲方在收到竣工验收报告后________天内组织有关部门进行验收，并于验收后五天内根据设计施工图纸、合同、补充合同及《有关园林绿化标准》给予合格批准或提出整改意见。乙方须按甲方要求整改，并承担因此造成的一切费用。甲方在验收合格后依据合同、补充合同及增加工程的签证清单进行结算，并于________个工作日内结算完毕。
乙方必须在施工期内按质、按量、按期完成工程。若工程延误，则每延误一天计罚人民币________元;若工程提前完成，则每提前一天完成奖励人民币________元。若因甲方责任或不可抗力因素而令工程延误，乙方提出书面要求，甲方在三天内书面确认工期可顺延。如甲方未能按合同规定付款，逾期三天，乙方有权停工或对已完成工程进行围蔽处理，因此所造成的工期延误及经济损失由甲方负责。
1.期限：以工程竣工验收合格之日起计算，绿化保养期为十二个月，保养期从竣工验收之日开始计算，保养期满后由乙方以书面形式通知甲方接收。
2.质量要求：大树及时支撑固定，栽植后及时浇水，及时中耕除草、施肥、修剪，及时防治病虫害，确保苗木正常生长。养护达到国家城镇绿地园林养护标准。
本合同自双方代表签字并加盖公章后生效。工程质保期满，甲方将款项结清后合同即告终止。
本合同一式________份，具有同等效力，甲、乙双方签字盖章后各执________份。其它由甲乙双方分送有关部门存档。本合同未经事宜，双方协商解决。
甲方代表(盖章)________。
乙方代表(盖章)________。
施工委托合同篇十二
甲方：
乙方：
为了使我公司建设(改造)工程顺利进行，明确甲、乙双方的权。
一、合同文件。
1.1、合同文件的组成。
1.1.1、本合同条款。
1.1.2、洽商、变更等明确双方权利义务的有关纪要、协议等文书。
1.2合同文件使用的标准。
1.2.1、施工使用国家标准、规范和电力行业标准、规范。
1.2.2、适用合同文件的法律是中华人民共和国的法律、法规以及电力。
二、工程项目概况。
2.1、工程名称：
2.2、工程地点：
2.3、工程性质：
2.4、工程施工承包内容：
本合同委托建设(改造)工期。
根据国家有关规定及省电力公司安排，本工程建设工期计划为。
三、委托建设(改造)管理合同价款。
根据本批工程项目设计规定的全部建设(改造)内容，甲方委托。
四、本合同双方职责及权益。
5.1、甲方。
5.1.1、负责审查乙方提出的工程建设实施进度计划。
5.1.2、负责为乙方提供工程的所有材料。
5.1.3、甲方将按照本工程的进度向乙方核定用款额度。开工时拔付人。
5.1.4、负责组织对工程的进度和质量进行监督检查，验收及后评估。
5.1.5、负责组织施工图纸会审，编制工程进度计划和实施方案。
5.1.6、按省电力工业局农网建设(改造)设备招(议)标管理办法，
5.2、乙方。
5.2.1、为项目的受托方，对整个工程项目从开工至竣工投运的整个过程负有建设单位责任，包括本合同价款的风险承担。
5.2.2、按批准的初步设计组织实施本工程，工程质量应符合《河南省农网(改造)工程验收办法》及设计要求，并确保本合同所述工期。
5.2.3、配合甲方组织的监督检查，验收和后评估。
5.2.4、项目竣工后，提供开工，竣工报告，及实用材料表。
六、工程分包。
6.1、分包工程应由具有相应资质等级的单位承担，不得实行二次分包。分包合同不能解除乙方在本合同中任何义务与责任，由分包工程引起的任何违约或疏忽，均视为乙方的违约。
七、量保证和验收。
7.1、按《河南省农网建设(改造)验收办法》验收。
7.2、工程项目从竣工投运之日起计算质量保期为一年。
7.3、在质保期内，乙方负责处理工程遗留的质量缺陷，并承担相应的费用。
7.4、质保期满，甲方返还乙方质量保证金。
7.5、为确保工程质量，甲方随时对施工质量进行监督、检查，凡不合格工程必须限期返工。
7.6、乙方应严格按照国家规定的操作规程和图纸施工，保证工程质量实行终身负责，工程竣工后，由乙方提前十天报出竣工报告(包括图纸资料齐全)，在十日内甲乙双方共同组织按有关技术规范进行检查验收。
八、违约和处罚。
8.1、任何一方未履行合同义务，未完全履行合同义务或者履行合同义务不符合约定要求，即应承担违约责任。
8.2、违约给对方造成损失的，视具体情况及损失大小追究违约方责任。
8.3、本工程的施工安全，由乙方全面负责。发生不安全现象及事故必须及时上报和处理。
8.4、本合同下述事宜不构成违约：国家计划的重大调整、重大设计变更、人力不可抗拒的自然灾害和地震、战争等。
九、合同的生效与终止：
9.1、本合同自双方签字盖章之日起生效。
9.2、在甲方组织竣工验收合格，移交生产后一年，质保期满，返还乙方保证金，本合同即告终止。
9.3、合同正本两份，由甲乙双方各执一份;双方各执一份。
十、附件：
10.1、本合同附件为合同内容的一部分。
10.2、本合同共有3附件。
甲方：(盖章)乙方：(盖章)。
代理人：代理人：
签约时间：年月日。
签约时间：年月日。
施工委托合同篇十三
委托方(以下简称甲方)：
受托方(以下简称乙方)：
江苏xx公司(以下称称甲方)于________年____月____日与业主____县水利工程管理站签订了____县________年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目标段(定罗水库)工程施工承包合同(以下简称主合同)。现甲方委托(以下简称乙方)负责施工，经甲乙双方协商达成如下协议：
江苏xx公司与业主____县水利工程管理站签订____县________年第一批重点小型病险水库除险加固中央专项补助资金项目标段(定罗水库)施王承包合同的全部内容。
二、甲方责任、权利和义务。
1、与业主签订合同(包括随后可能签订的补充合同)。
2、组建工程项目经理部。项目经理部作为甲方的派出机构，到施工现场具体履行甲方职责，对工程进度、质量、安全及资金等进行监督管理。
3、组织公司职能部门定期或不定期对工程进行检查，对发现的问题提出整改措施，并督促乙方实施。
4、审核施工组织设计和有关施工报表、报告以及工程结算、竣工资料。
5、做好施工中的协调工作，尽量为乙方创造良好的施工环境。但由于业主或监理以及遇不可抗为的自然灾害等原因导致工程窝工、停工和延期，甲方不负任何责任，乙方应予理解并承担由此可能带来的成本增加的风险。
6、甲方享有因乙方原因造成的经济和法律纠纷时停止支付工程款的权利。
7、项目经理部印章由乙方管理，甲方监督使用。
三、乙方责任、权利与义务。
1、乙方接受甲方委托施工本工程，必须履行主合同包括随后可能签订的补充合同的有关条款，按主合同的规定全面完成各项承包工作，并承担主合同规定的承包人的全部义务和责任，负责协调业主与监理部门关系。
2、负责工程施工、竣工和保修的全部工作。包括(但不限于)施工工期、施工质量、施工安全、文明施工、竣工资料及验收等全部工作，并承担由此发生的全部费用。
3、严格按施工规程、规范或国家有关法规的要求以及甲方的质量、安全管理要求进行施工，按主合同要求完成工程施工任务。若因乙方管理不当，出现质量、安全、工期及其他与本工程相关的问题而受到业主或国家相关部门的处罚时，则由乙方承担责任并负责由此造成的经济损失。施工过程及质保期内发生质量问题造成返工的，乙方须承担返工责任及费用。若发生安全事故，由乙方承担责任并负责理赔。
4、负责雇用除甲方派出的管理人员以外的施工所需的全部岗位人员，并将雇用名单及相应岗位安排书面报告甲方。乙方应及时付清其雇用人员的工资和采购材料费及机械设备租赁费用。每月____日前向甲方提交上月的债权债务一览表和所雇用人员工资发放表。以上表格必须由乙方、债权人、乙方所雇用人员签字确认，甲方有监督权。乙方与第三方的债权债务由乙方自行解决，甲方不承担任何责任。
5、负责为本工程相关人员办理建筑意外伤害保险，保险发票及有关协议交甲方保管。
6、未经甲方许可不得直接从业主处领取工程款。如有业主代扣款项，乙方须于该事项发生后2天内告知甲方并提交相关凭证。否则，甲方对乙方处以2倍代扣款额的罚款。
7、乙方有义务按甲方要求，配合甲方的质量、安全、环境保护等体系认证工作。
8、乙方不得将工程以任何方式分包或转包给第三方。
9、乙方保证不拖欠民工工资，否则，甲方有权从工程款中直接支付工资给民工及相关材料费。
10、乙方不得使用甲方项目章用于担保、购销货物等活动，否则，甲方有权追究乙方的相关法律责任。
四、有关费用事项：乙方必须在甲方与业主合同签订后拾个工作日内完成以下工作：向甲方交纳合同履约担保金(如果乙方要申请预付款同样要交纳预付款履约担保)、到劳动部门交纳农民工工资保障金。
1、甲方按与业主结算总价的叁%收取工程管理费。
2、施工期间及完工后一个月，甲方按以下标准向乙方收取。
(1)公司委派管理人员1名：5000元月人。____区域的交通费、通讯费等由乙方另行据实支付。来往公司总部(江苏)的交通费采取协商包干使用方法，按合同期内3次往返，每次4000元，合计1无包干。
(2)根据实际需要，安排驻项曰部工地现场人员。项目经理，工资按5000元月人发放;其余人员按4000元月人发放。甲方派驻项目部人员的交通、通讯费及其他费用由乙方另行据实支付。
(3)甲方人员为本项目应付检查等的全部费用均由乙方负责。
4、每次支付工程款，乙方交完营业税，企业所得税及资源税后，甲方并扣除3%管理费用后余款及时拨付给乙方作为施工费用。农民工工资发放表、管理人员工资发放表)才能领取工程款。
五、特别约定。
为维护本公司在广西的良好信誉，若因乙方管理不当，导致工期严重滞后或工程质量、工程安全出现重大问题，导致业主或市级水利主管部门通报，通报一次罚乙方1万元。导致水利厅通报，通报一次罚乙方2万元。造成广西自治区水利厅投标管理站停止本单位在____区的经营活动，罚乙方5元。由此造成的经济责任由乙方承担。
六、本协议如有未尽事宜，双方另行商订补充协议。
七、本协议一式两份，甲方双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________。
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________。
施工委托合同篇十四
发包方(甲方)：
承包方(乙方)：身份证号码：
本着公平合理、互惠互利的原则，经甲乙双方共同协商，甲方将室内装饰工程委托给乙方施工。双方就具体事宜达成以下协议：
1、工程名称：
2、工程地址：
3、承包范围：
居室面积：居室间数：
4、工程内容(附工程设计图纸、工程预算报价书)。
1、工期：xxxx天，自xxxx年xxxx月xxxx日开工，于xxxx年xxxx月xxxx日竣工。
2、工程承包价款：
a、工程承包价按双方商议的工程项目单价进行结算(附工程项目承包单价表)。
b、工程承包总价按工程实际完成量进行汇总计算。
3、承包信誉保证及质保条款：
a、根据甲方公司工程管理规定，乙方自愿在合同签定后，一次性向甲方缴纳个人信誉保证金元。甲方财务部出具相应收据，待该工程竣工验收合格后，甲方在十日内返还乙方。
b、乙方所缴纳信誉保证金主要用作其施工队信誉担保，如发生乙方在承包施工期间有违反公司各项管理规定及施工标准、诽谤公司声誉等影响公司利益的行为，公司有权在其信誉保证金中做出相应处罚。
c、工程竣工验收合格后，乙方无条件执行工程保修期一年并按乙方工程承包款总价xxxxxx%缴纳工程质保金(即;xxxxxxxx元)。保修期内发生一切费用及经济损失由乙方承担。工程保修期间乙方接到甲方电话维修通知应在12小时内安排人员进行维修。不按时间维修或维修没有让客户满意，公司有权在其工程质保金中做出相应处罚。派其他施工单位解决，加收实付费用的20%作为管理费。保修期满甲方退还质保金。
4、工程质量及管理约定：
a、乙方无条件承诺其承包施工的工程验收合格(以客户签字认可工程竣工验收单为准)。
b、工程验收合格后，乙方应负责在一周内收取业主方xxxxxx%工程尾款，该款作为甲方支付乙方的工程承包款。
5、工程款支付方式：
a、合同签定后，甲方根据乙方施工进度及施工累计工日，由甲方现场项目管理人员签发领款单，乙方到甲方财务部领款。
b、乙方工程承包款累计领取额，在工程竣工验收合格之前不能超过乙方工程承包款总价的xxxxxx%，尾款待工程竣工后与甲方进行结算。结算时间为工程竣工验收后xxxxxx天内。
6、双方其它约定：
按《家庭装饰工程施工和质量验收标准》由设计员或施工监理分阶段进行验收和整体工程竣工验收。若出现严重质量问题，甲方有权勒令乙方停工并撤换工程队，其中造成的所有损失及经济赔偿责任由乙方承担。
1、提供全套施工图纸和完成工程项目变更手续。
2、开工前，向乙方提供确认的施工图纸或做法说明，向乙方进行现场交底。
3、派监理对现场施工进行工艺、工序、质量、进度的监督。
4、严格按合同约定的付款方式对乙方进行工程结算。
1、严格遵守公司制定的各项规章制度。
2、在前一段工程完工验收合格后，方可进行下一阶段的施工。验收单必须有客户签字。
3、严格遵守甲方规定的《现场文明施工条例》和《施工队日常管理条例》，切实做好现场文明施工及安全工作，因施工不当造成的一切经济损失由乙方承担并赔偿。
4、必须对签字工程的金额保密，违者罚款人民币壹仟元整。
5、必须在保质、保量、保工期原则下完成工程任务，超期每日乙方按工程款的5%向甲方缴纳违约金。
6、甲方有权指定施工工人，乙方必须服从。
7、乙方要确保施工现场作业人员、相邻居民人身安全;防止火灾和水、电、煤气事故发生;防止物品损坏。凡有上述情况发生，一切责任由乙方承担。
1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下双方可采取协商解决或报请公司总办进行协调。
2、当事人不愿通过协商、调解解决或协商、调解不成时，双方可通过仲裁委员会仲裁，或向人民法院起诉。
1、本合同甲、乙双方各执一份。
2、本合同双方签字盖章后生效，本合同履行完成后(除有关保修条款仍生效外)自动终止。
甲方：乙方：
代表人：家庭住址：
单位地址：邮政编码：
电话：电话：
年月日年月日。
施工委托合同篇十五
1.工程名称(地址)：____2.工程施工安装内容及施工安装费用以本工程报价单为基础，增加项目经甲、乙双方协商工程量同意签字后依据本报价单价结算，变更项目另行计费，签字生效。3.工程期间：____双方商定本工程工期为任务：____即自年月日至年月日。
二、甲方工作。
1.指派为甲方工程项目代表，负责合同履行;按协议有关要求配合乙方组织施工，按时、保质、保量完成协议项目。
2成的损失由甲方承担。
3.向乙方提供施工所需的水、电等基础设施。
4.负责办理施工所涉及申请、审批等手续，并负责缴纳管理处和报批的一切费用。
5.消防申报及检查影响施工进度，时间以签证单时间顺延。
6.对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、签证手续和其他事宜。
7.按时、按质、按量提供施工用的自购材料。
三、乙方工作。
1.指派,负责合同履行;按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各种事宜。2.严格执行施工规范、安全打操作规程、防火安全规定。
1.平面方案设计确定后，甲方需交定金1000元(可在工程款中扣除)，才能进行施工图设计;如因甲方需索取图纸，应按工程建筑面积每平方二十五元收取设计费。
4.施工及安装竣工验收后，结算完毕，甲方即付清全部结算款余额(包括增加工程及增减项目金额);乙方向甲方办理移交场地手续。
五、关于材料供应的约定。
1.乙方采购的材料﹑设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止使用，若已使用对工程造成损失的损失由乙方负责。
六、关于双方责任的约定。
c.不能按期提供自购材料﹑设备的;d.不能按期付款的;。
e.因甲方原因变更设计造成材料.人工浪费的;。
h.非乙方造成的其它不可预见的原因的';。
l.消防申报及检查如影响施工进度，时间以签证单顺延;2.因乙方影响工期，损失由乙方承担。
a.不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延，相应损失由乙方承担;。
b.对竣工验收后在一年保修以内发现的证实属于乙方责任的质量问题，乙方免费返修;。
c.由乙方施工中违反规程操作造成人员伤害，责任由乙方自负;。
d.由乙方施工造成甲方物品损坏，乙方应给予修补或赔偿;。
e.由乙方违反物业管理规定所造成罚款和赔偿费用，由乙方负责(在工程结算款中扣除)。
七、关于施工及验收的约定。
5.工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方应在接到通知后两天内验收，并办理验收、移交手续;如甲方在规定时间内未能验收，须及时书面通知乙方，另定验收日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。
八、奖励和违约责任。
2.由于乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方应支付甲方500元违约金;。
十、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份;。
十一、本合同经双方盖章(签字)首期工程款到乙方指定户头后生效，如有未尽事宜，双方应本着友好互利原则协商解决;如协商解决不成时，双方同意消委、当地人民法院仲裁委员会裁决。
甲方：____乙方：____。
代表人：____代表人：____。
工程地点：____办公地点：____。
签约时间：____签约时间：____。
帐号：____。
帐号：____。
电话：____。
施工委托合同篇十六
建设单位:临清豪翰投资发展有限公司(以下简称甲方)。
承包单位：临清市锦城实业公司(以下简称乙方)。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，结合本工程具体情况，甲乙双方在平等互利的基础上，遵循平等、自愿、公平及诚信的原则，经友好协商，达成如下协议:。
1、工程名称：临清豪翰商贸城一期10kv配电工程施工。
2、工程地点：新华路与纬八路交汇处西北角。
承包方式：包设计、包人工、包该工程所有设备安装材料、包机械、包工期、包质量、包安全、包检验、包调试、包验收合格备案和送电、包售后维修。承包范围：
1、供电系统设计。
3、供电系统施工:龙山路过路150顶管100米;从10kv1013南华线9号杆t接线夹经甲方高压电缆分接箱至末端3台630kva箱变的所有设备材料的运输、安装、检验及调试;挂表送电等。其中临清豪翰商贸城一期23#楼北侧1台630kva的箱变及电缆施工属于改线工程，乙方只负责电缆施工、接线、调试送电。
4、整理工程施工验收资料。
5、协调与供电部门的关系，办理施工验收手续。
20__年7月15日至20__年8月15日。
该工程实行包干价：总造价人民币68万元整(含税)，大写人民币陆拾捌万元整。具体见乙方投标预算书。
总造价为含设计、人工、工程所有设备安装材料、机械、工期、质量、安全、检验、调试、验收合格备案和送电、售后维修、税费(建安税)等的综合造价。
付款方式:。
1、合同签订后2日内，甲方支付给乙方合同总造价的30%作为预付款;。
2、乙方在该工程全部施工完毕经验收合格且具备送电条件后，甲方支付给乙方工程总造价的65%(支付该款时乙方必须出具工程全额建安发票);乙方收到该工程款后2小时内必须给甲方成功送电。
3、剩余5%作为质保金，从送电之日起两年内如果该工程无质量问题或出现质量问题乙方能及时进行维修，甲方将在送电之日起两年后的15日内将质保金无息支付给乙方。
2、各高低压柜体均含铜排及其辅助配件等，所有柜体内外必须要有标示牌;。
3、每组箱变内部低压出线为6路400a+2路250a,低压柜体之间用母排连接;。
6、母排要求铜母排，国家标准t2铜排，质量标准参照国家标准规范要求;。
7、电气开关等元器件品牌为"正泰"或质量不低于该品牌。
1、甲乙双方约定本工程施工质量标准：按国家、地方及行业有关标准执行。乙方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的电气工程规范、规格和标准进行施工，并接受甲方派驻代表的监督。
2、乙方提供的材料、设备质量标准：执行最新国家及行业标准、国家和地方行政主管部门的有关规定。如因质量不合格给甲方造成损失的，乙方承担赔偿责任。
3、其他要求可参照有关国家标准、国家机械部及企业标准执行。
5、若经甲方抽检发现乙方在施工中存在偷工减料现象，甲方除责令恢复按图纸或合同约定的标准外，并有权要求乙方按工程总价的10%支付违约金。
甲方责任：
1、提供工程施工机械及设备存放临时用地。
2、施工现场必须具备施工条件，否则因此造成的工期拖延，乙方不负责。
3、及时支付工程款。
乙方责任:。
3、乙方负责向临清市供电公司有关部门按规定程序申报该工程的验收工作。
4、乙方要严格按照合同约定完成工程施工，严格遵守电力行业安全及施工相关规程、规定，确保施工安全和施工质量。如因乙方施工工艺问题未能验收通过，乙方负责按电力部门的要求及时整改。如果拖延工期，每拖延一天按合同总造价的3‰，给甲方赔偿损失。
5、如果后期乙方在临清市其它项目拥有630kva的配电施工工程，须协助甲方将壹630kva箱变配备的高压计量装置和高压开关按市场价卖出。
箱变、高压分接箱质保期二十年，其它质保期两年。
在质保期内，乙方必须在24小时内对该工程出现的质量问题无条件免费维修或更换。如果给甲方造成损失的，应给予甲方相应的赔偿。
合同生效时间：20__年7月15日。
本合同双方签字后生效。本合同一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等的法律效律。保修期满合同自行终止。
法定或委托代表人：法定或委托代表人：
开户银行：_________。
银行账号：_________。
施工委托合同篇十七
xx市二建集团有限公司：
兹委托贵单位承建xx市xx单位业务用房修缮工程施工，具体工程委托约定如下：
一、工程范围：xxxxx大楼楼层内间改病房及其它零星工程维修。
二、施工依据：因修缮工程比较零碎，无法出具图纸，在施工过程中双方做好隐蔽项目签证。
三、工期：20天，开工日期自20xx年7月12日开始。
四、工程验收：工程完成后，双方对维修工程进行验收，出具验收报告。
五、工程结算依据：委托xx市财政投资评审中心审核。
六、付款：结算审核后，按相关程序把工程款支付。
七、保修：施工全部工程质量保修期为壹年。
八、违约：由于施工方原因导致工期延误的，每延期1天，按主体工程总施工费10%扣罚；由工程委托方原因导致延误的，工期相应顺延。
委托单位：xxxxxxxxxx被委托单位：xx市二建集团有限公司（盖章）（盖章）。
签约代表：签约代表：
签约日期：年月日
【本文地址：http://www.pourbars.com/zuowen/9799256.html】
